賣方合同范文
時間:2023-03-20 19:27:43
導語:如何才能寫好一篇賣方合同,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文,供你借鑒。
篇1
房地產中介服務合同(賣方)
1.簽訂本合同前,當事人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及用詞理解不一致的,應該進一步協商,達成一致意見。
2.本合同為示范文本,為體現協議雙方的自愿原則,本合同文本中相關條款后都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行增補或刪減。合同簽訂后,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
3.對合同文本【】中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。【】中選擇內容,以劃√方式選定;對于實際情況未發生或雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
甲方(中介公司):
聯系電話:,
聯系地址:,
乙方(賣方):,
身份證號:,
聯系電話:,
聯系地址:。
經甲方介紹,乙方【獨家】【非獨家】委托甲方協助出售位于的房地產。根據有關法律、法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用的原則,經協商一致達成如下協議。
第一條乙方確認出售房地產的基本情況
1.房地產的權屬證明為;
2.房地產的使用性質為;
3.建筑時間(以為準);
4.房地產【建筑面積】【套內面積】:平方米(以房產證為準);
5.該房地產售價在元(¥元)以上;
6.乙方同意付款方式:【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他】;
7.稅費繳交方式【各付各稅】【稅費全部由買方支付】【稅費全部由賣方支付】;
8.交樓狀況及時間:;
9.該房地產是否存在共有、出租、抵押、查封等權利受限制的情況:;
10.其他:。
第二條甲方義務
1.甲方應當核實房地產的權屬情況的真實性并應察看該房地產。
2.甲方應為乙方提供房地產交易方面的咨詢。
3.甲方不得故意隱瞞與訂立房地產買賣合同有關的事實或者提供虛假情況。
4.非經乙方同意,甲方不得泄露乙方的信息資料。
5.其他
第三條乙方義務
1.乙方應提供該房地產的權屬資料,以供甲方核對。并保證本人對該房地產擁有完整產權或取得業主委托有權處置房地產。
2.甲方為乙方提供中介服務過程中,乙方應予配合并提供必要的協助。
3.甲方根據誠實信用原則為乙方的房地產提供中介服務的,乙方應支付中介服務費或支付甲方從事中介活動支出的必要費用。
4.其它
第四條購房定金
甲方如于年月日前取得買方同意以第一條約定的條件購買該房地產的書面文件,甲方不需乙方另行指示,可代乙方向買方收取購房定金元。甲方應在天內將購房定金轉交乙方。若乙方收到定金后不以合同第一條約定條件賣房,應承擔雙倍賠償定金給買方的責任;雙方另有約定的除外。
買方同意以第一條約定的條件購買該房地產時,甲方應及時告知乙方,并盡快促使乙方與買方簽訂買賣合同。
第五條中介服務費給付
甲方在取得買方同意以第一條約定的條件購買房地產文件,并促成乙方與買方簽訂買賣合同后___天內,乙方向甲方支付中介服務費元正(¥)。
甲方促成乙方與買方簽訂買賣合同后,乙方【需要】【不需要】甲方代辦房地產【交易過戶】【入住手續并結清有關費用】【其他】手續。
若買方違約致使買賣合同無法簽訂,乙方不需返還所收取的定金時,鑒于甲方所付出的勞動,乙方同意向甲方支付元作為勞務費用。
其它
第六條法律責任
1.乙方逾期支付中介服務費的,應向甲方支付違約金,違約金的標準為。
2.甲方在提供中介服務過程中存在隱瞞、欺詐或未盡義務,致使乙方受到損失,甲方不得收取中介服務費,并應賠償乙方的損失。
3.因乙方未能及時履行義務,導致甲方未能促成乙方與業主簽訂買賣合同的,甲方可以要求乙方支付違約金,違約金為。
4.乙方與甲方介紹的客戶私下交易的,甲方可以要求乙方支付中介服務費,并可要求乙方支付違約金,違約金為。
5.其它
第七條文件送達
雙方發給對方的通知、文件、資料的送達地址以合同記載的聯系地址為準。
第八條糾紛解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商不成的按下述第種方式解決:
1.向廣州仲裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院。
第九條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協議作為本合同附件。合同附件與正文具有同等法律效力。
第十條本合同連同附件共頁,一式份,具有同等法律效力,合同持有情況:甲方份,乙方份。
第十一條:其他約定:
甲方(簽章):乙方(簽章):
篇2
論文關鍵詞 《聯合國國際貨物銷售合同公約》 賣方所在地標準 買方所在地標準
一、問題的提出
本文中所指的國際貨物買賣中的公法標準問題,是指在國際貨物買賣中,由于貨物要跨越國境,標的物應符合哪個國家關于產品質量、勞工保護以及環境保護等方面的公法的要求的問題。由于各個國家的政治、文化、宗教和經濟發展水平不同,不同國家對有關同一產品的的公法標準也各不相同,會直接影響到買賣合同的履行和產品的使用。經常發生的情況是,賣方提供的貨物完全符合其所在國的公法標準,但不符合買方所在國或最終使用國的較高標準,此時賣方要承擔貨物與哪個國家公法標準相符的義務?《聯合國國際貨物銷售合同公約》(以下簡稱“公約”)在制定時忽略了這個問題。但聯合國國際貿易法委員會的法規判例法、著名學者對公約的評述以及各國判例都對這一問題做了有益的探討,特別是各國法院和仲裁庭在對公約的解釋和適用所形成的先例,已成為協助法官、仲裁員、律師和商業交易的當事方理解和適用公約的重要工具,也對實現統一解釋公約的目標起了極大地促進作用。因此,本文即以影響國際貨物買賣中的公法標準問題的兩個代表案例為例,并結合有影響力的學者對公約的評述,論述公約在這一問題上的態度和各國實踐中的發展。
二、公約的規定
貨物符合何種公法標準包含在公約第35條賣方的貨物相符義務項下。第35條第(1)款遵循了當事人自治原則,規定合同約定有優先適用的效力,如果買賣雙方在合同中明確約定貨物適用哪國的公法標準,則依合同約定,這是解決這一問題的最好方案和理想狀況。但在確定合同所規定的質量和規格時,由于約定不明或當事人雙方解釋不同也會發生爭議,此時需根據公約第8條的解釋規則探求雙方當事人的意圖,最終的決定權掌握在法庭和仲裁庭手中。
在復雜的國際貨物買賣中,當事人往往難以將貨物的所有標準都在合同中寫明,難免會有疏漏或意外情況發生。公約第35條第(2)款即對合同沒有約定的情況規定了一系列的默示標準,其中與本文所述問題相關的是第35條第(2)款的(a)(b)兩項。35(2)(a)項規定貨物必須適用于同一規格貨物通常使用的目的,(b)項規定貨物應適用于訂立合同時曾明示或默示地通知賣方的任何特定目的,除非情況表明買方并不依賴賣方的技能和判斷力,或者這種依賴對他是不合理的。判斷貨物的通常使用目的時,會涉及到是不是要參照買方所在管轄地的通行標準來確定是否符合通常使用目的。而(b)項下的合同規定的特定目的則與本文所述的公法標準有更密切的聯系,因為買方可以辯稱如果貨物不遵守目的地國的特定公法標準,貨物的特定目的(在該國銷售或使用等)將不能達到。所以,國際貨物買賣中的公法標準問題與公約第35條第(2)款的(a)(b)項聯系密切。
對于35條項下的公法標準問題,本文將以德國聯邦最高法院判決的兩個重要案例為例展開論述:一是德國聯邦最高法院在1995年3月8日作出的有關新西蘭貽貝的判決(以下簡稱“新西蘭貽貝案”), 二是該院在2005年3月2日作出的有關比利時豬肉的判決(以下簡稱“比利時豬肉案”)。 同一法院作出的相隔十年的兩個判決均對35條的解釋和發展產生了重要影響,并一定程度上反映了國際社會對這一問題態度的變化,對我們理解公約及其發展趨勢具有重要意義。同時,學者也針對實踐中的典型案例作出了各自的評述,判例與學說形成了相互借鑒與推進的局面。
三、判例研究及學者觀點
(一)賣方所在地標準
論述公法標準問題的第一個有影響力的案件是德國聯邦最高法院判決的“新西蘭貽貝案”。該案最終的判決結果為貨物符合合同規定的標準。
法院的推理首先肯定了可適用的食品法規對決定貨物是否符合合同規定有重要作用,如果違反了相關法規,將有可能構成35條項下的質量瑕疵。但另一方面,違反有關貨物使用的公法標準不一定構成35條項下的質量瑕疵,因為有關的貿易領域可能并不會參照此種公法標準,而是愿意接受并繼續買賣這種違反了個別國家公法標準的貨物。德國聯邦最高法院判決認為,在通常情況下,應以賣方所在地的公法標準為判斷標準,并援引了大量權威論述以及外國判例來支持其觀點。法院指出,進口國的法律只有在與出口國的法律相同時,或進口方明確向出口方說明此類標準時才能作為判斷依據。即使存在賣方將把貨物交付至一個特定的管轄地并能夠推斷貨物將于該處銷售這一事實,也不足以因此而采用進口國管轄地的標準來判斷貨物是否適于第 35 條第 (2) 款(a) 項所指的通常的使用目的。
法院也根據公約第35條(2)(b)項下的貨物的特定目的,作出了與上文一致的推理。法院認為進口國的特定公法標準可以構成特定使用目的,但適用本條的關鍵是買方要證明“此特定目的在合同訂立時已明示或默示的通知了賣方”,而且“買方依賴于賣方的技能和判斷,并且這種依賴對賣方來說是合理的”。此處又涉及對當事人行為和聲明的解釋,需參照公約第8條的解釋規則,且主張通知或未通知的一方應承擔舉證責任,提供雙方的通信記錄等證據。
由此可見,這個判決的核心是主張適用賣方所在國標準,要求“買方小心”,特別是在進口貨物時,買方被認為更了解其所在國的公法標準,因此應該由買方將此種標準明確地告知賣方。只有在特殊情形下,由買方承擔舉證責任,證明存在以上特殊情形,才得適用買方所在國的公法標準。
學者對這一判決給予了高度評價,認為其正面論述了公約沒有充分解決的問題,為此類問題的處理樹立了先例。其后,各國法院及仲裁庭援引其裁決作出了一系列有關公法標準的判決。如在Medical Marketing International, Inc. 訴Internazionale Medico Scientifica, S.r.l.一案中,仲裁庭的裁決基于“新西蘭貽貝案”中確立的三項例外中的第三條,即由于特殊情形的存在,如賣方在買方所在國有分支機構等,賣方知道或應該知道爭議涉及的法規。
(二)由賣方所在地向買方所在地標準的轉變
2000年4月,奧地利最高法院判決的德國賣方和奧地利買方的機器案(machine case),根據《奧地利聯邦機器安全法》(MSV)的第八部分,機器上必須標注“CE”的安全認證符號,但賣方提供的機器沒有此強制性標注。買方主張貨物不符,向法院提起訴訟,終審最高法院判決奧地利的安全標準不應適用于判斷貨物是否相符,賣方沒有違反貨物相符的義務。
法院指出,由于當事人在合同中沒有明確約定質量標準,應參照公約35條(2)款的規定確定,并明確說明,貨物是否符合35(2)(a)項下的通常使用目的應依據賣方所在國的公法標準決定。所以,賣方不需要遵守《奧地利聯邦機器安全法》中的法律規定,雖然賣方知道貨物的最終目的地。應該由買方來考察此種標準并將其按照35(1)或35(2)(b)的規定納入合同之中。法院認為,買方所在國的公法標準只有在兩種情況下才適用:一是賣方所在國存在同樣的標準,二是當事人在合同中明確約定適用此標準或者按照35(2)(b)的規定通知了賣方。可以看出,法院的推理是嚴格遵循公約第35條的原理的。如果買賣雙方國家存在同樣的標準,那么這種標準就成為判斷貨物通常使用目的的標準;如果買方在簽訂合同時將進口國的特殊標準告知了賣方,寫入了合同則應按照合同約定,沒有寫入合同但可以證明賣方知道則成為判斷貨物是否符合其的特殊目的的標準。
判決中雖然沒有明確的提到“新西蘭貽貝案”,但法院似乎已將其確定的賣方所在國標準作為公約35條的言下之意,即“貨物是否符合35(2)(a)項下的通常使用目的應依據賣方所在國的公法標準決定”。
但是,2005年3月2日德國聯邦最高法院對一起涉及比利時豬肉案的判決反映了其十年以來對公法標準問題態度的轉變。根據施萊希特里姆的觀點,這個案例是自新西蘭貽貝案以來重新考慮公法標準問題的轉折點。 雖然法院在判決書措辭上承認了賣方所在國的公法應作為判斷標準,但實際并未嚴格適用,而是采取了一種巧妙的方法,避免了明確的推翻先前的判決,又使賣方所在國標準在本案中失去決定作用。法院認為如果比利時豬肉有可能含有二噁英而導致其在歐盟不能轉售或使用,不論比利時后來有沒有通過相關的禁止法令,這批豬肉都已經失去了適銷性。比利時的法律在這種情況下已經不再是判斷通常使用目的的標準,也就是說,應適用哪國的公法標準并不重要,重要的是貨物是否受到污染而不可轉售,進而違反貨物的通常使用目的。被污染的貨物已經不能再歐洲轉售,因此已構成35條項下的貨物不相符。 所以,賣方所在國的公法標準實際上對決定貨物相符的意義不大。因此,德國聯邦最高法院實際上通過本案由賣方所在國標準轉向了買方所在國標準。
篇3
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____.
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________.
第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米_(文秘站:)____元,總金額為( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責任。
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止合同,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2.買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。
3._______________________________.
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。
1.終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續履行。
3._______________________________.
第九條 關于產權登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按已付款的_____%賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):
出賣方人(簽章):
___年___月___日
買受方(簽章):
買受方人(簽章):
___年___月___日
附件一:房屋平面圖(略)
篇4
甲方(出賣方):身份證號:
現住址:
乙方(購買方):身份證號:
現住址:
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲乙雙方及家庭所有人在平等、自愿、協商的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議供互相遵守:
一、甲方將位于**2號樓3單元501號室房屋和地下停車位( 地下停車位A-2 )、庫房出賣給乙方,其中房屋總面積153.22平方米。
二、房屋價格:雙方約定該房的總價為大寫人民幣陸拾壹萬伍仟元整(¥615000.00)。乙方已付清了定金貳萬元(¥20000.00),乙方將剩余伍拾玖萬伍仟元整(¥595000.00)夫妻雙方將房屋網簽合同簽字后一次性付給甲方。
三、此房屋為裝修房屋拎包入住室,房屋內現有電視柜、滾筒洗衣機、茶幾等設施設備一并賣與乙方。
四、付款方式:一次性全額付清房款(定金20000元),以收據為證。
五、其他約定:
1、甲方應于合同簽訂之日起將房屋鑰匙(把),購房協議,購房及入網繳費的所有原始票據,預繳費卡(水、電、天然氣、有線電視、供暖)等全部交付乙方。房屋在簽合同之日前的所有產生的費用甲方一次性繳清(其中物業費截止2020年 3月,水、電、天然氣、有線電視、供暖等以本協議簽訂時實際余額為準。)
2、乙方在辦理產權過戶或登記時甲方必須積極配合,無任何條件給乙方提供身份證、戶口證明及婚姻證明等,并簽字、壓印。如不配合或提出其他要求,則視為違約,承擔違約責任。以后辦理產權過戶所需費用由乙方承擔。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
3、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無債權抵押和他項權利設定或其它糾紛,房屋產權永久性歸乙方所有。
4、乙方應在雙方辦理房屋網簽變更手續完畢當日一次性向甲方支付剩余房款595000.00元整。如乙方延誤支付剩余房款,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由乙方依法負賠償責任。
六、甲方同意配合乙方提供辦理房屋所需要的材料及手續,簽訂購房合同,過戶手續過程中的所有費用均由乙方承擔。甲方隨時配合乙方辦理房屋網簽變更手續。
七、本協議在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,可由有關部門調解,協商或調解不成的,依法向房屋所在地的人民法院提起訴訟。
八、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份。
九、合同附件:
1、甲、乙雙方夫妻的身份證、結婚證、戶口本復印件;
2、甲方的購房協議書原件(如房產證、不動產登記證和國有土地使用證辦齊應全部交付給乙方)。
3、甲方提供所有原始購房票據原件。
(以下無正文)
甲方簽字(夫妻雙方): 電話號碼:
篇5
房屋買賣合同
出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________。
第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米_____元,總金額為( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責任。
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止合同,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2.買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。
3._______________________________。
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。
1.終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續履行。
3._______________________________。
第九條 關于產權登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按已付
款的_____%賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):
出賣方人(簽章):
___年___月___日
買受方(簽章):
買受方人(簽章):
___年___月___日
篇6
2、本合同文本由“深圳市二手房網上交易系統”生成,合同各方經協商,可對本合同的內容作修改、補充,修改、補充的內容應當符合法律、法規的規定。
3、買方在簽訂本合同前,應當對本合同所涉房地產進行實地考察,對房地產周圍的環境、交通、學校及附著于該房地產之上的學位、戶口等情況進行充分了解。賣方有義務如實提供包括產權狀況、租賃情況、戶口等有可能影響交易的真實信息。
4、為保證交易資金安全,建議買賣雙方通過銀行第三方托管方式進行資金監管,并以協議方式明確約定資金監管帳戶及資金交付條件等相關事宜。
5、買賣雙方在委托他人辦理房地產贖樓、過戶過程中,應當仔細閱讀所簽署的公證委托書內容。對外所授權限,應當在可控范圍。在辦理房地產轉移登記手續時,應當親自到場,避免出現交易風險。
6、政府僅規定了房地產居間方傭金收取標準的上限,在房地產交易中,居間方不得超過規定標準收取傭金。
7、買方、賣方、居間方在本合同簽訂時應同時在場,以確保各方所執合同的同一性、有效性與真實性。
8、居間方應當具有主管部門核發的備案證書和營業執照。買賣雙方可通過網站“信用公示”查詢房地產經紀機構及房地產經紀人員的相關資料。
當事人基本信息:
賣方:
姓名:______________________________國籍/地區:________________
身份證/護照號碼:___________________聯系電話:________________
通訊地址:__________________________郵政編碼:________________
所占份額:_______________________________________________
公司或機構名稱:_________________________________________
營業執照號碼:_____________________所占份額:__________________
通訊地址:_________________________郵政編碼:__________________
法定代表人:_______________________聯系電話:__________________
身份證/護照號碼:________________________________________
人:___________________________聯系電話:__________________
身份證/護照號碼:________________________________________
通訊地址:_________________________郵政編碼:__________________
共有權人:
姓名:_____________________________國籍/地區:________________
身份證/護照號碼:__________________聯系電話:________________
通訊地址:_________________________郵政編碼:_________________
所占份額:_______________________________________________
公司或機構名稱:_________________________________________
營業執照號碼:______________________所占份額:_________________
通訊地址:__________________________郵政編碼:_________________
法定代表人:________________________聯系電話:_________________
身份證/護照號碼:________________________________________
居間方:
公司名稱:_______________________________________________
備案證書號碼:______________________營業執照號碼:_____________
通訊地址:____________________________郵政編碼:______________
法定代表人:__________________________聯系電話:______________
經紀人(經紀人助理):________________聯系電話:_____________
執業證號碼(上崗證號碼):_____________________________________
買方:
姓名:__________________________國籍/地區:______________
身份證/護照號碼:______________________聯系電話:______________
通訊地址:_____________________________郵政編碼:______________
所占份額:_______________________________________________
公司或機構名稱:________________________________________________
營業執照號碼:_________________________所占份額:_____________________
通訊地址:_____________________________郵政編碼:_____________________
法定代表人:___________________________聯系電話:_____________________
身份證/護照號碼:_______________________________________________
人:_______________________________聯系電話:_____________________
身份證/護照號碼:_______________________________________________
通訊地址:_____________________________郵政編碼:_____________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《深圳經濟特區房地產轉讓條例》及其他有關法律、法規的規定,經居間方居間,買方、賣方、居間方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,就本合同所涉房地產預約買賣和居間服務事宜,達成如下協議:
第一部分房地產預約買賣
第一條【擬轉讓標的】
賣方擬轉讓房地產(下稱該房地產)坐落于:____________________________________。
房地產證號為:______________________。房地產用途為:______________________。
登記建筑面積為:______________平方米。套內建筑面積為:______________平方米。
該房地產土地使用權年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。該房地產于______年______月竣工。
目前該房地產物業管理公司為______________________,物業管理服務費為每月每平方米建筑面積人民幣:__佰__拾__元__角__分(小寫:________元)。該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等清單,詳見附件一。
第二條【房地產產權現狀】
該房地產產權現狀為以下第_____種:
1、該房地產沒有設定抵押,賣方對該房地產享有完全的處分權。
2、該房地產處于抵押狀態,賣方承諾于本合同生效之日起_____日內還清貸款,辦妥注銷抵押登記手續。
3、該房地產處于抵押狀態,賣方需委托擔保公司擔保融資贖樓的,須于簽訂本合同之日起_____日內與擔保公司簽訂服務合同,辦理贖樓手續,買方應予協助,擔保贖樓收費項目以擔保公司的服務合同為準;賣方雖有擔保公司提供擔保但仍不能獲得贖樓貸款的,賣方應在合同約定轉移登記日期之前自行贖樓。
4、其他:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________。
第三條【房地產租約現狀】
該房地產所附租約現狀為_____:
1、該房地產沒有租約;
2、該房地產之上存有租約。租賃合同見附件[租賃編號:_________,月租金_________元整(小寫_________),租期自______年____月____日至______年____月____日]。賣方須于簽署《深圳市二手房買賣合同》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明,否則視為賣方違約。買賣雙方經協商一致按下述第_____種方式處置租賃合同:(只能選擇其中一種)
①該房地產產權轉移后,原租賃合同在有效期內對買方仍然有效。賣方須于_______
___________前協助買方與承租人簽訂新的租賃合同,同時賣方須將承租方已交賣方之租賃押金/保證金及預交租金(若有)轉交予買方,買方自____________________時起享有賣方在原租賃合同項下之權利義務。
②賣方須于該房地產交付買方使用前解除原租賃合同,買方對因原租賃合同而產生之糾紛不承擔任何責任。
第四條【附著于該房地產的戶口】
該房地產所附著的戶口,賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起_____日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之_____向買方支付違約金。
第五條【轉讓價款】
該房地產轉讓總價款為人民幣:__億__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫:________元)。該轉讓價款不含稅費。
第六條【交易定金】
該房地產交易定金共計人民幣:__億__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫:________元)。買方同意按以下方式支付:
本合同簽訂時,向賣方支付定金人民幣:__億__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元
__角__分(小寫:________元)。
本合同簽訂后________日內,向賣方支付定金余額人民幣:__億__仟__佰__拾__萬
__仟__佰__拾__元__角__分(小寫:________元)。
上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監管。買方將定金在合同約定期限內存入監管帳號,即視為賣方收訖。定金在買賣雙方辦理過戶手續時可自動轉為樓款,但另有約定的除外。
第七條【交房保證金】
為防范交易風險,督促賣方按約定如期交付該房地產并結清所有費用,買賣雙方協商同意在本合同簽訂時從交易總價款中預留人民幣:__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角
__分(小寫:_____元)作為交房保證金(不超過交易總價款的2%)。此款在賣方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金的處理方法為下列第_____種:
1、交由居間方托管;
2、其它:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
第八條【付款方式】
買方所支付款項(包括定金、購房款),除有特別約定,建議以銀行第三方托管的方式進行資金監管。
買方按下列第_____種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣:__億__仟__佰
__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫:________元):
1、一次性付款
買方須于_____年_____月_____日之前將上述房款支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
2、買方向銀行抵押付款
(1)買方須于_____年_____月_____日之前支付除定金、交房保證金之外的剩余首期款人民幣:__億__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫:________元)至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
(2)買方須于_____年_____月_____日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,并配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準。
(3)銀行承諾發放貸款不足以支付房款余額的,雙方約定按以下第____種方式處理:
1、買方應于銀行出具貸款承諾函之日起三日內補足應交款。
2、合同解除,賣方應在解除合同之日起三日內全額退還買方已付______________等所有款項。
3、買賣雙方約定的其他付款方式:
_________________________________________________________________________。
上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
第九條【買方逾期付款的違約責任】
買方逾期付款的(因銀行貸款原因導致買方逾期付款的除外),賣方有權要求買方按下列第_____種(只能選擇其中一種)方式承擔違約責任:
1、要求買方以未付款項為基數,按日萬分之四支付違約金,合同繼續履行。
2、有權解除合同并要求買方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。
第十條【稅費承擔】
按有關規定,賣方需付稅費:(1)營業稅;(2)城市建設維護稅;(3)教育費附加;(4)印花稅;(5)個人所得稅;(6)土地增值稅;(7)房地產交易服務費;(8)土地使用費;(9)提前還款短期貸款利息;(10)提前還款罰息。
買方需付稅費:(11)印花稅;(12)契稅;(13)產權登記費;(14)房地產交易服務費;(15)《房地產證》貼花;(16)抵押登記費;(17)借款(抵押)合同公證費;(18)授權委托公證費。
其他費用:(19)權籍調查費;(20)房地產買賣合同公證費;(21)評估費;(22)律師費;(23)保險費;(24)其他_____________________________________________(以實際發生的稅費為準)。
經雙方協商,其中:
上述______________________________項由賣方支付。
上述______________________________項由買方支付。
本合同履行過程中因法律、法規和政策原因新增的稅費,按以下第___方式處理:
1、由法律、法規和政策規定的繳納方繳納。
2、買賣雙方同意由_____方繳納和承擔一切責任。
3、其他:買方支付:______________%;
賣方支付:______________%。
以上按規定應由賣方和(或)買方支付的稅費,因買賣雙方協商改變實際納稅方的,法律責任不因納稅方的變化而轉移。
任何一方不按約定或法律、政策規定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。
第十一條【房地產交付】
賣方應當于_____________________________________將該房地產交付買方,并履行下列手續:
1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并辦理交接手續;
2、交付該房地產鑰匙;
3、_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
第十二條【延遲交房的違約責任】
除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之四向買方支付違約金,合同繼續履行。
第十三條【附隨債務的處理】
賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、_________等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十四條【二手房買賣合同的簽訂】
在本合同簽訂之日起____日內,買賣雙方須簽訂《深圳市二手房買賣合同》。
需辦理贖樓手續的,在銀行出具貸款承諾函之日,或賣方在贖出房地產證原件并注銷抵押登記日起____日內,買賣雙方須簽訂《深圳市二手房買賣合同》。
第十五條【產權轉移登記】
買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》_____日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。
在收文回執載明的回復日期屆滿之日起_____日內,買賣雙方須辦理交納稅費的手續。
該房地產證由買方領取。
買方負有抵押義務的,在買方領取新房產證后____個工作日內須辦理抵押登記手續。
第十六條【其他違約責任】
任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。
第十七條【不可抗力】
因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力結束之日起_____日內向另一方提供證明。
第二部分居間服務
第十八條【居間服務內容】
居間方提供如下服務:
1、接受買方購房委托并為買方提供房地產信息,陪同買方看房;
2、對買賣雙方當事人資格、房地產產權信息的合法性進行查驗;
3、向買方準確傳達或報告賣方的真實意圖(包括但不限于房地產權屬、現狀、房價、付款方式、違約責任等事項);
4、接受賣方售房意向委托并為賣方聯系合適的買方;
5、促成買賣雙方進行交易,協助辦理房地產交接事宜;
6、提供銀行抵押貸款、贖樓事項的咨詢服務;
7、向賣方準確傳達或報告買方的真實意圖(包括但不限于房價、付款方式等);
8、對買賣雙方辦理產權轉移登記手續、期限、應交納的費用等事項提供咨詢服務;
9、___________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
第十九條【必要費用約定】
1、本合同簽訂時,買方向居間方支付人民幣:__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角
__分(小寫:________元)(不超過買方應交傭金總額的百分之二十)。如買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則此款項作為居間必要費用無需退還,因居間方原因導致的除外。
2、本合同簽訂時,賣方向居間方支付人民幣:__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角
__分(小寫:________元)(不超過賣方應交傭金總額的百分之二十)。如買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則此款項作為居間必要費用無需退還,因居間方原因導致的除外。
如買賣雙方最終簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則居間方所收取的款項充抵買賣雙方應當支付的傭金。
第二十條【傭金收取】
1、居間方在買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》時,向買方收取傭金(含前條已收取的款項)人民幣:__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫:________元)。如買賣雙方最終未能完成該房地產產權過戶,則此交易傭金無需退還,因居間方原因導致的除外。
2、居間方在買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》時,向賣方收取傭金(含前條已收取的款項)人民幣:__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分(小寫:________元)。如買賣雙方最終未能完成該房地產產權過戶,則此交易傭金無需退還,因居間方原因導致的除外。
第二十一條【違約責任】
1、買賣雙方利用居間方所提供信息、條件、機會等,私自簽訂《深圳市二手房買賣合同》或者另行通過其他居間方簽訂《深圳市二手房買賣合同》,買賣雙方應當承擔違約責任。居間方有權要求買賣雙方支付本合同約定的全部傭金。
2、因賣方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應將向買方所收取的必要費用返還后,可要求賣方賠償。
3、因買方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應將向賣方所收取的必要費用返還后,可要求買方賠償。
4、因居間方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應向買賣雙方雙倍返還已經收取的必要費用。造成買賣雙方損失的,應承擔賠償責任。
5、因不可抗力因素,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應于不可抗力情形消除后五日內退還買賣雙方所支付的必要費用。
第三部分其他約定
第二十二條【本合同與其他文件的沖突解決】
三方在本合同簽訂之前的承諾及協議,如有與本合同不相符的,以本合同為準。
第二十三條【合同附件】
本合同共有附件_____份。合同附件為本合同組成部分,具有同等法律效力。
第二十四條【法律適用與糾紛解決】
因本合同發生糾紛,應協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,采取下列第_____種方式解決:
1、向深圳仲裁委員會申請仲裁;
2、向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁;
3、向人民法院。
第二十五條【合同數量及持有】
本合同一式_____份,買方____份,賣方____份,居間方____份,均具同等法律效力。
第二十六條【送達】
當事人所填寫的通訊地址即為送達地址。
第二十七條【合同生效】
本合同自三方簽字(蓋章)之日起生效。
本合同不作為申請房地產轉移登記的依據。
賣方:居間方蓋章:買方:
人:經紀人:人:
證號:
經紀人助理:
篇7
房產買賣補充合同范文一
甲方:
乙方:
本協議為合同編號為:[ ]雅民[ ]號《房產買賣合同》的補充協議,與上述合同是不可分割的一部分,具有同等的法律效力,補充協議內容如下:
一、乙方承擔合同編號:[ ]雅民[ ]號《房產買賣合同》的履約擔保責任,必要時應出面證實合同涉及的各項條款的真實性、合法性,并就《房產買賣合同》產生的各種行為予以監督執行。
二、合同到期出現不能按合同編號:[ ]雅民[ ]號合同履行過戶時,賣方應按合同約定返還買方購房款貳拾萬元整。如賣方不能按時返還時經協商由乙方代轉或代還合同編號:
[ ]雅民[ ]號合同項下的人民幣[ ]萬元整購房款。因此產生的費用或損失以及有關法律責任由合同編號:[ ]雅民號《房產買賣合同》中的賣方承擔。
甲方:
乙方(擔保方):
年 月 日
房產買賣補充合同范文二
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同補充條款:
一、甲方自愿將坐落在 市 區 街 小區 號樓 單元 室(建筑面積 平方米 )出賣給乙方,乙方對此房產現狀無疑義。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫 元整 ;即人幣小寫 元整 。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金 元整,即小寫 元整 。
四、乙方自支付定金之日起 日內,向甲方支付全部房款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產無任何產權及經濟糾紛,否則由甲方承擔全部責任。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由雙方各自承擔。
七、乙方向甲方付清全部房款后,甲方配合乙方辦理有關房產過戶手續。
八、甲方應在房產交易完成之日起 日內將該房產交付乙方。
九、本合同簽訂后,如乙方違反本合同條款,乙方交納的定金甲方不予退還;如甲方違反本合同條款,甲方應退還乙方定金,并賠償給乙方與定金同樣數額的違約金。
十、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。如發生爭議,雙方可協商解決,協商不成的,可直接向當地人民法院起訴。
十一、附加條款:
疑義:
甲方(賣方): 身份證號:
電話:
年 月 日
乙方(買方): 身份證號:
電話:
年 月 日
房產買賣補充合同范文三
甲方(賣方): 乙方(買方):
甲、乙雙方于 年 月 日簽訂了《房屋買賣合同》。甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守:
一、付款時間、方式約定
乙方分三次向甲方用銀行卡轉賬方式支付購房款壹佰萬元整(即1000000元)。第一次:乙方于《房屋買賣合同》簽訂之日支付房款陸萬元整(即60000元);第二次:支付甲方用于償還其在中信銀行雨花亭支行購買該房屋所借住房按揭貸款本息;第三次:待甲方執行完《房屋買賣合同》及本協議相關條款當日付清全部余款。
二、甲、乙雙方在望城辦理房屋登記機構房屋產權轉移登記手續,所需稅費由乙方全額繳納。
三、甲方轉讓房屋后,該房屋之附屬從權利(如開發商贈與的陽臺、花園等)相應轉讓給乙方;乙方即享有該房屋之所有權利,并在全部購房款付清之日,交接鑰匙。
四、甲方保證所轉讓的房屋無任何糾紛,如物業管理費已交清至2013年 月等。
五、本協議經甲乙雙方簽字之日起生效。
六、本合同生效后,甲、乙雙方任何一方無正當理由要解除合同的,責任方須按《房屋買賣合同》及本協議的有關條款之規定承擔違約責任,并按實際已付款(已收款)的10%賠償對方損失。
七、本協議一式四份,甲、乙雙方各執二份,均具有同等效力。
甲方(簽字)
篇8
房屋買賣合同范本閱讀
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,并經土地所有權人 同意,達成以下合同條款:
1、甲方自愿將坐落在 房屋院落(包括:正房 間、廂房 間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方。該院落具置為:
東鄰: 西鄰:
南鄰: 北鄰:
登記長度為: 米、寬度為 米,面積共 平米。
2、該院落相關的附屬物同時全部轉讓,附屬物包括:
3、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫 元。乙方在合同生效時一次性付清。
4、甲方應在 前將該房屋交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
5、本合同生效后,一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元違約金。
6、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經取得全部共有人的一致同意。若因產權、使用權或其他產權原因而導致乙方無法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
7、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產權證照轉移義務,如因政府原因確實無法辦理產權轉移手續,甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
8、 其它:
(1)本協議未盡事宜須經雙方協商解決,并簽訂相應的補充協議。
(2)本協議經甲乙雙方簽字、蓋章,村委會簽字蓋章后生效。
(3)本協議電腦打印一式三份,各方各執一份。
甲方(賣方): (印) 身份證號:
住址: 電話:
年 月 日
乙方(買方): (印)身份證號:
住址: 電話:
年 月 日
村委會意見:
村委會蓋章: 年 月 日
最新農村房屋買賣合同
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,并經土地所有權人 同意,達成以下合同條款:
1、甲方自愿將坐落在 房屋院落(包括:正房 間、廂房 間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方。該院落具置為:
東鄰: 西鄰:
南鄰: 北鄰:
登記長度為: 米、寬度為 米,面積共 平米。
2、該院落相關的附屬物同時全部轉讓,附屬物包括:
3、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫 元。乙方在合同生效時一次性付清。
4、甲方應在 前將該房屋交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
5、本合同生效后,一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元違約金。
6、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經取得全部共有人的一致同意。若因產權、使用權或其他產權原因而導致乙方無法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
7、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產權證照轉移義務,如因政府原因確實無法辦理產權轉移手續,甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
8、 其它:
(1)本協議未盡事宜須經雙方協商解決,并簽訂相應的補充協議。
(2)本協議經甲乙雙方簽字、蓋章,村委會簽字蓋章后生效。
(3)本協議電腦打印一式三份,各方各執一份。
甲方(賣方): (印) 身份證號:
住址: 電話:
年 月 日
乙方(買方): (印)身份證號:
住址: 電話:
年 月 日
村委會意見:
村委會蓋章: 年 月 日
有關農村房屋買賣合同
賣方: (以下簡稱甲方),身份證號:
買方: (以下簡稱乙方),身份證號:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,該房屋具體狀況如下:
甲方自愿將坐落在**市**鎮**村**號(自建住宅)的房屋,東至**南至**西至***北至***建筑面積為***平方米(含地上附著物),出售給乙方。
第二條 甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共**萬**仟**佰圓(小寫***元),乙方在**年**月**日前,一次付給甲方。
第三條 特別約定:
1、甲方保證在房子交付時,甲方在該房屋上不設有他項權,如抵押權等。
2、甲方保證上述房屋產權清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
3、因乙方所購房屋為農村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。
4、如乙方所購房屋以后可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第四條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第五條 如國家征地,土地賠償歸乙方所有,住房面積賠償歸乙方所有。
第六條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔。
第七條 今后如乙方就此商品房出賣時,需要甲方簽字時,甲方無條件給予配合。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章):___ 乙方(簽章):__
中證人(簽字):
篇9
今天查字典小編將與大家分享:商品房屋買賣合同模板,具體內容如下,僅供大家參考。
20xx商品房買賣合同樣本
賣方(以下簡稱甲方):_____
注冊地址:_____
營業執照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯系電話:_____。
委托人:_____職務:_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____。
委托機構:_____
注冊地址:_____
營業執照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯系電話:_____。
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
根據 《中華人民共和國合同法》 、 《中華人民共和國城市房地產管 理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商 一致的基礎上就買賣商品房達如下協議,以資共同信守執行:
第一條:乙方購買甲方座落在 。
第二條:乙方所購買房屋的基本情況為,現房、普通住宅、建筑 面積 平方米。室內所有裝璜不變,為乙方所有。
第三條:上述房產的交易價格: 萬元整,RMB 元。
第四條:付款時間與辦法,合同簽訂之日乙方支付甲方定金人民 幣 萬元整。在 日內辦理過戶,房屋過戶后,購房余款 萬元整一次性付完。
第五條:甲方于乙方將房款全部付清后 日后將交易的房產 交付給乙方使用。
第六條:稅費分擔:甲方承擔 稅,其余稅費均由乙方承 擔。
第七條:
甲乙雙方在房屋過戶時于房產部門簽訂的合同僅作過戶 時使用,與本合同不一致的地方,以本合同為準。
第八條:本合同生效后,如一方不履行本合同,違約方向守約方 支付總房價的 30%作為違約金。
第九條:本合同一式二份,雙方簽字后生效,甲乙方雙方各執一 份,具有同等法律效力。
第十條:本合同未盡事宜,雙方協商解決。
第十一條:如因履行本合同產生的爭議, 雙方均可向連云港市仲 裁委員會申請仲裁。
第十二條:違約責任:
1、若供方未如期按照合同約定的任何或全部款項內容之要求交付合同貨物或提供服務、補足或更換貨物且符合要求,或供方未能履行合同規定的任何其它義務時,需方有權直接向供方發出違約通知書,供方應按照需方選擇的下列一種或多種方式承擔賠償責任及違約責任:
(1)在需方同意延長的期限內交付全部貨物、提供服務并承擔由此給需方造成的直接損失及需方因此產生
的對第三方的責任。
(2)在需方規定的時間內,按照本合同相關條款的約定,完成相應的更換及修理以達到合同規定的各項要
求,供方應承擔由此發生的各項相關費用并承擔由此給需方造成的損失及需方因此產生的對第三方的責任。此時,相關貨物的質量保修期及相關的其它期限也應重新起算。
2、如供方延期交貨或需方延期付款,每逾期一天,違約方應按延期交貨所折合的金額或延期付款金額每天 2‰ 的比例向對方支付違約金,但該違約金累計不超過合同總金額的 5% ;
3、如任何一方無故解除合同或有違反本合同規定的任何情形均屬于違約行為,違約方應就每一單項違約向對方支付合同總金額 5% 的違約金。
4、若貨物為假冒偽劣產品,供方應按照合同總金額的2倍向需方支付懲罰性賠償金,且并不當然免除其依法應受的其它處罰。
5、任何一方由于不可抗力原因不能按約履行合同時,應在不可抗力事件結束后3天內向對方有效通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解并書面確認后,應當根據具體情況允許延期履行、修訂或終止合同,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。
第十三條:合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十四條:聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
八、本合同簽訂地點:河北省石家莊市
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托人(簽字):_________ 委托人(簽字):_________
篇10
【摘要】房屋買賣合同有很多不同的版本,但是基本的約定條款基本無太大的差異,最重要的是要把一些細節約定清楚,避免簽訂房屋買賣合同后引起不必要的糾紛。找法小編為您整理了一份房屋買賣合同書范本,可作參考。
房屋買賣合同書范本
甲方(賣方):
身份證號碼:電話:
乙方(買方):
身份證號碼:電話:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在***市**區***園六***號樓房( 單元**號樓房(建筑面積***米)樓房出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣****大寫肆拾叁萬元整; 大寫肆拾叁萬元整; 即人民幣小寫 430000.00 元。
三、乙方于****年**月**日向甲方支付定金:大寫貳萬元整,即小寫20000.00 元。
四、乙方于****年**月**日第二次付款大寫叁萬元整,即小寫30000.00 元。
五、經甲乙雙方同意,甲方于****年***月**14 日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有,乙方屆時將剩余款項一并付給乙方(乙方在付款時,為確保在以后的房產過戶順利,將暫時暫扣叁仟元購房款,小寫3000.00 元,待該樓房的房產證順利過戶給乙方時,乙方再把此叁仟元款項付給甲方)。
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方保證在該樓過戶時積極提供協助,若因甲方原因造成產權不能過戶的,產生的一切費用及法律后果由甲方承擔。
七、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應在****年**月**日前將該房產交付乙方;
八、 屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付****元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期**日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、經雙方確認,***年**月**日前,乙方把剩余購房款一次性付給甲方時,甲方屆時將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據全部一并交給乙方。交付該房產時 甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件。
十一、雙方違約責任如下:甲方如違反本協議,則雙倍返還乙方所付購樓款項。乙方如違反本協議,返還乙方所付購樓款項。則甲方不予退還購樓訂金。
十二、附加條款:***
甲方(賣方):
身份證號: 住址: 電話:
乙方(買方):
身份證號: 住址: 電話:
丙方(見證人):
身份證號: 住址: 電話:
簽定日期:****年**月**日
精品范文
1賣方合同